1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
ALICI:
Ad-Soyad:
Adres:
Telefon:
E-mail:
SATICI:
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Mersis No:
2. KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-mail-kep
4. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
6.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, içeriği,marka/modeli, rengi, adedi, ölçüsü) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
6.2. Fiyatlar
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
6.3. Vergiler ve Ödemeler
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması | Adet | Birim Fiyatı | Ara Toplam (KDV Dahil) |
Ürün 1 | 1 | 100.00 TL | 100.00 TL |
Kargo Tutarı: 20.00 TL
Toplam: 120.00 TL
Ödeme Şekli ve Planı :
7. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
TC:
Adres:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. Bilgilendirme ve Kabul
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat, cayma hakkı ve iadeye ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Sözleşmenin İfası Ve Teslimat
Satıcı siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.
9. CAYMA HAKKI
ALICI, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. Alıcı; Yem, hayvansal ilaç ve takviye ürünlerinin biyolojik ve kimyasal güvenliği, saklama koşulları hassasiyeti nedeniyle ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olmasının sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığını kabul eder.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
ı) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
Alıcı mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.
11-TAZMİNAT
Alıcının cayma veya iade hakkını kullanması akabinde, bu hakkın kötüye kullanılması veya haksız yere yapılan cayma ve iade sebebiyle Satıcının zarara uğraması durumlarında, Alıcının tüketici olup olmadığına bakılmaksızın Alıcı, Satıcının söz konusu zararları tazmin edecektir. Yine ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümet kısıtlamaları, savaş, grev, lojistik hatlarındaki genel aksamalar veya salgın hastalıklar gibi tarafların kontrolü dışında gelişen durumlarda; Satıcı ürünü süresinde teslim edemezse, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulamaz. Gecikme Alıcı'ya bildirilir. Gecikmenin makul süreyi aşması halinde şayet taraflar sözleşmeyi feshetme konusunda anlaşırsa, Satıcı ödenen bedeli faizsiz şekilde iade eder.
14. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümü için Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
15. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
ALICI:
Ad-Soyad:
Adres:
Telefon:
E-mail:
SATICI:
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Mersis No:
2. KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-mail-kep
4. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
6.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, içeriği,marka/modeli, rengi, adedi, ölçüsü) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
6.2. Fiyatlar
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
6.3. Vergiler ve Ödemeler
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması | Adet | Birim Fiyatı | Ara Toplam (KDV Dahil) |
Ürün 1 | 1 | 100.00 TL | 100.00 TL |
Kargo Tutarı: 20.00 TL
Toplam: 120.00 TL
Ödeme Şekli ve Planı :
7. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. Bilgilendirme ve Kabul
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat, cayma hakkı ve iadeye ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Sözleşmenin İfası Ve Teslimat
Satıcı siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.
9. CAYMA HAKKI- İADE HAKKI
ALICI ile SATICI arasındaki sözleşmenin tacirler arasında veya tarafların ticari faaliyetlerinden kaynaklanması halinde cayma hakkı söz konusu olmayıp iadeye ilişkin aşağıdaki hükümler söz konusu olacaktır. Buna göre Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca satıcı tarafından teknik olarak onaylanmış ayıplı mal durumlarında aşağıda belirtilen süreler içinde yine aşağıdaki usule uygun olarak yapılmış olan iadeler geçerlidir:
· Teslimat sırasında malın ayıplı olduğu açıkça belli ise, Alıcı malı teslim aldıktan sonra 2 (iki) gün içinde durumu Satıcı’ya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
· Malın teslimi anında olağan bir gözden geçirmeyle anlaşılamayan kusurların (gizli ayıp) bulunması halinde Alıcı, malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içinde incelemek veya inceletmekle ve bu süre içinde bir ayıp görürse durumu derhal Satıcı’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Belirtilen bu süreler (2 ve 8 gün) geçtikten sonra yapılan ayıp ihbarları geçersiz sayılacak ve Alıcı, ürünü mevcut haliyle kabul etmiş sayılacaktır.
10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. Alıcı; Yem, hayvansal ilaç ve takviye ürünlerinin biyolojik ve kimyasal güvenliği, saklama koşulları hassasiyeti nedeniyle ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olmasının sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığını kabul eder.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
ı) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
Alıcı mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.
11-TAZMİNAT
Alıcının cayma veya iade hakkını kullanması akabinde, bu hakkın kötüye kullanılması veya haksız yere yapılan cayma ve iade sebebiyle Satıcının zarara uğraması durumlarında, Alıcının tüketici olup olmadığına bakılmaksızın Alıcı, Satıcının söz konusu zararları tazmin edecektir. Yine ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümet kısıtlamaları, savaş, grev, lojistik hatlarındaki genel aksamalar veya salgın hastalıklar gibi tarafların kontrolü dışında gelişen durumlarda; Satıcı ürünü süresinde teslim edemezse, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulamaz. Gecikme Alıcı'ya bildirilir. Gecikmenin makul süreyi aşması halinde şayet taraflar sözleşmeyi feshetme konusunda anlaşırsa, Satıcı ödenen bedeli faizsiz şekilde iade eder.
14. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümü için Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
15. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.